Condizioni Generali di Vendita

ORDINI DI ACQUISTO

L’ordine è inteso come proposta irrevocabile di acquisto da parte dell’Acquirente, mentre è

da ritenersi accettato da Aldes, unicamente a seguito della conferma di ordine o dell’evasione

dell’ordine stesso.

Tutti gli ordini dovranno essere trasmessi ad Aldes per iscritto e completi in ogni parte,

necessaria per la corretta individuazione dei Prodotti e Servizi richiesti. Non verranno accettati

ordini telefonici o verbali.

Sono accettate modifiche all’ordine o annullamenti, purché comunicati entro 3 giorni dalla data

di ricevimento dell’ordine stesso. In ogni caso non verranno accettati annullamenti parziali o

totali di ordini relativi a materiali, espressamente costruiti su richiesta dell’Acquirente.

PREZZI

I prezzi riportati su listini e pubblicazioni sono informazioni prive di valore vincolante, non

potendo considerarsi “offerta al pubblico”.

Aldes ha la facoltà di apportare variazioni ai listini senza alcun preavviso, dandone espressa

comunicazione ai Clienti.

I prezzi applicati all’ordine saranno quelli in vigore al momento dell’accettazione dell’Ordine

stesso. I prezzi sono riportati al netto di I.V.A.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini stabiliti, anche in caso di ritardo nella

consegna, oppure di perdita totale/parziale della merce non imputabile ad Aldes.

In caso di pagamenti dilazionati, il mancato pagamento di una sola scadenza comporta

l’esigibilità del saldo delle altre scadenze ai sensi dell’art. 1186 c.c.

Assegni, cambiali, tratte e ricevute bancarie si considerano pagamenti effettuati unicamente

al relativo buon fine degli stessi. Il pagamento con tratte, cambiali o comunque dilazionato

non costituisce novazione del credito, né pregiudizio al patto di riservata proprietà, né alla

competenza territoriale. Qualora sia convenuto un pagamento cambiario, sono a carico

dell’Acquirente le spese, le tasse, e qualsiasi onere conseguente.

RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo rispetto ai termini di pagamento convenuti,Aldes applicherà automaticamente

interessi commerciali, ai sensi e per gli effetti della legge 231/2002. Gli interessi moratori

sono dovuti per il periodo intercorrente fra la scadenza contrattuale e la data dell’effettivo

pagamento.

In caso di inadempimento, e/o di mutamento delle condizioni patrimoniali, e/o di prolungato

ritardo, e/o di elevata esposizione complessiva (anche per effetto di altre vendite), da parte

dell’Acquirente, Aldes si riserva di applicare le disposizioni degli art. 1460 e 1461 CC, di

intraprendere le opportune azioni cautelari, e di ricorrere a qualsiasi altra forma di autotutela

consentita.

Inoltre Aldes, in caso di ritardo nell’adempimento da parte dell’Acquirente, di elevata

esposizione o di diminuzione nell’affidamento (rischio di insolvenza) avrà la facoltà di:

- esigere il pagamento anticipato o in contrassegno o la prestazione di idonee garanzie;

- sospendere del tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento;

- revocare le dilazioni di pagamento convenute, rendendo pertanto immediatamente esigibili

tutti i crediti dell’Acquirente.

RESA

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, le merci verranno rese franco magazzino Aldes.

In caso di reso porto assegnato, espressamente concordato tra le parti, sar

à cura di Aldes

scegliere un corriere di propria fiducia.

Aldes, ai sensi dell’art. 1510 comma 2 c.c., si intende liberata dall’obbligo della consegna con

l’affido delle merci al vettore incaricato.

L’Acquirente, al momento della ricezione delle merci,

è tenuto alla verifica della qualità/quantità

rispetto a quanto indicato nell’ordine. In caso di anomalie o vizi riscontrati immediatamente,

potrà non accettare la consegna comunicando immediatamente ad Aldes i motivi del rifiuto.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna decorrono dal giorno dell’accettazione dell’ordine da parte di Aldes.

Aldes non è responsabile di eventuali ritardi nella consegna in caso di forza maggiore o eventi

straordinari, penuria di materia prime, restrizione di fonti energetiche. I ritardi imputabili ad

Aldes non potranno comunque dar luogo ad eventuali richieste di risarcimento. L’Acquirente

deve prendere in consegna le merci anche in caso di consegne parziali o successive alla

data convenuta. Saranno a carico dello stesso tutte le spese generate dal mancato ritiro della

merce.

In caso di modifiche all’ordine, che siano state concordate dalle parti ai sensi delle presenti

Condizioni di Vendita, il termine di consegna verrà automaticamente prorogato del tempo

necessario per l’esecuzione dell’ordine, così come modificato.

I termini di consegna possono essere altresì prorogati da Aldes qualora l’Acquirente si sia reso

inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Premesso che:

Aldes garantisce che la fornitura è conforme alle specifiche dell’ordine, rispetta norme e

regolamenti vigenti, è adatta all’impiego richiesto e priva di difetti tali da renderla inidonea

all’uso. Aldes garantisce e certifica il rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti applicabili,

incluse le disposizioni legislative emanate dalla Comunità Europea, le normative in materia di

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la qualità dell’ambiente, la marcatura etc..

Tutti i prodotti sono coperti da 2 anni di garanzia dalla data di consegna, in conformità al

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24. La garanzia non opera in caso di manomissione

della merce, deterioramento per causa non imputabile ad Aldes, utilizzo della merce al di fuori

dei limiti di utilizzo consueti o stabiliti da apposite norme o indicati nella documentazione

tecnica consegnata o reperibile sul sito www.aldes.it.

Il non funzionamento del sistema complessivo in cui la merce verrà inserita, non comporterà

responsabilità da parte di Aldes, dato che quest’ultima non effettua montaggio, collegamenti

e lavori accessori.

Per interventi diretti presso L’Acquirente, anche durante il periodo di garanzia, dovranno essere

rimborsate le spese di viaggio del personale.

Tutte le prestazioni in garanzia verranno sospese, senza alcun preavviso, in caso di insolvenza

o ritardati pagamenti da parte del Acquirente.

L’Acquirente riconosce esplicitamente il valore totale della fornitura come limite massimo della

responsabilità economica da parte di Aldes.

RECLAMI E NON CONFORMITÀ

L’Acquirente deve in ogni caso comunicare per iscritto, entro 5 (cinque) giorni, le non

conformità rilevate ed i vizi delle merci. In caso di vizi occulti, il termine di cui sopra decorrerà

dalla scoperta del vizio, purché la denuncia avvenga, a pena di decadenza, entro un massimo

di 1 (un) anno dalla consegna. Il reclamo dovrà essere formulato per iscritto ed indirizzato ad

Aldes a mezzo raccomandata. nel reclamo dovranno essere indicati tutti i dati necessari per

rintracciare la spedizione: numero di ordine, ddt, fattura ecc. Aldes, a proprio insindacabile

giudizio ed in relazione allo stato e tipologia della merce, potrà:

- fornire la merce mancante in caso di errore sulla quantità;

- riparare/sostituire la merce viziata;

- emettere nota di credito e disporre il ritiro della merce.

Qualsiasi reclamo o contestazione oltre i termini espressamente indicati nelle Condizioni

Generali di Vendita non verrà preso in considerazione, e la merce sarà ritenuta conforme sotto

ogni aspetto.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Aldes si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti le modifiche legate all’evoluzione dello

sviluppo tecnologico del prodotto. Il contenuto del catalogo può essere modificato senza

preavviso. Le fotografie o rappresentazioni grafiche dei prodotti sono puramente indicative

e hanno lo scopo di mostrare l’aspetto estetico pertanto non rappresentano motivo di vincolo

o di contestazione. Eventuali dubbi o precisazioni potranno essere richiesti ai nostri referenti

tecnici e commerciali.

RISERVA DI PROPRIETÀ

Fino a che non sia stato effettuato il completo pagamento della fornitura, i materiali venduti

rimangono di proprietà di Aldes e possono essere rivendicati non valendo per gli stessi il

regime legale delle pertinenze o degli immobili per destinazione o incorporazione.

FORO COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva per le controversie derivanti dall’interpretazione ed

applicazione delle presenti Condizioni è il Foro di Modena. La legge applicabile al rapporto

contrattuale è la legge italiana.Le presenti Condizioni Generali di Vendita definiscono le

modalità e le condizioni di vendita dei prodotti forniti da Aldes. Tutti i contratti di vendita, se non

diversamente concordato, sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, le quali

formano parte integrante e sostanziale di ogni offerta, ordine e conferma d’ordine di acquisto

dei Prodotti e Servizi. Aldes si riserva il diritto insindacabile di modificare in qualsiasi momento

le Condizioni, dandone espressa comunicazione ai Clienti.